Договор на оказание услуг по пошиву штор, 2. Договор оказания услуг, работ Образцы и бланки договоров. Заказчик  поручает,  а  Подрядчик обязуется осуществить пошив штор в объеме и по цене, согласно спецификации Приложение. Заказчик в свою очередь  обязуется   принять   и оплатить выполненную работу в срок, установленный настоящим договором. Срок  выполнения работ  в течение 2. На  изготовленную продукции Подрядчик обязан представить Заказчику накладную и счет счет фактуру. ПРАВА  И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. Образец Договора На Пошив Штор' title='Образец Договора На Пошив Штор' />Обеспечение работ материалами несет Заказчик. Заказчик по накладной передает материал для пошива штор Исполнителю. Перечень материалов для пошива штор указан в приложении. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа, спецификации и техническим условиям Заказчика. Сдача приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Курсы шторы, дизайн курсы по пошиву штор в Москве. Образцы на выезд для частных дизайнеров. Необходимые документы для заключения договора. Ваше портфолио ссылка. Заказать пошив штор по доступным ценам. Заказать элитные шторы от студии Milkovsky Design. Посмотреть образец договора подряда DOC, 220. С чего начинаются хорошие шторы Главная О нас Дизайн и пошив штор. При заключении договора Вы вносите 50 70 предоплаты. В этой статье хочу предложить бизнес идею по пошиву штор. В третьих, заключить договора о сотрудничество таким образом, на основании которых. Цена Договора составляет 308750 триста восемь тысяч семьсот пятьдесят. Штора тюлевая изготовлена с учтом коэффициента сборки 2 м. Для пошива использовать нить в цветовой фон портьеры. Если вам нужна надомница для индивидуального пошива ваших моделей,там. Есть ли у кого из Вас типовой договор на оказание услуг по пошиву штор ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. Во время вывешивания продавцом штор,было выявлено,что швея. Один экземпляр договора выдается исполнителем потребителю. Образец Договора На Пошив Штор' title='Образец Договора На Пошив Штор' />Стоимость работ по договору составляет. Заказчик производит оплату в течение 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 от стоимости, не изготовленной в срок продукции. При просрочке  Заказчиком  оплаты выполненных работ  он уплачивает Подрядчику пеню в размере одной трехсотой за каждый день просрочки. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны, понесенные по ее вине убытки за вычетом из них неустойки пени. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение Арбитражного суда. Fallout 2 От Фаргус подробнее. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. Заказчик Подрядчик. ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик Подрядчик.